Типовой Договор подряда между физическими лицами создать онлайн и скачать в WORD, PDF

Договор подряда укажите номерnomer

Договор подряда

Укажите полное ФИО заказчикаname1, действующ как физическое лицо (далее – "Заказчик"), с одной стороны, и

Укажите наименование для автоматического заполненияname2, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени которого действует генеральный директорpodryad21 укажите ФИО полностьюname21 на основании Уставаpodryad22, с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель укажите ФИО для автоматического заполненияname3, зарегистрированн в реестре индивидуальных предпринимателей под № указать ОГРНИПogrnip1 (далее – "Заказчик"), с одной стороны, и

Укажите полное ФИО подрядчикаname4, действующ как физическое лицо (далее – "Подрядчик"), с другой стороны,

Укажите полное ФИО подрядчикаname4, действующ как физическое лицо с применением налогового режима "налог на профессиональный доход" (далее – "Подрядчик"), с другой стороны,

Укажите полное ФИО подрядчикаname4, гражданин укажите странуisp_inostran_1, основанием пребывания на территории Российской Федерации является укажите документ, например ВНЖisp_inostran_2, наличие разрешения на работу подтверждается укажите документ, например патентisp_inostran_3, действующ как физическое лицо (далее – "Подрядчик"), с другой стороны,

Индивидуальный предприниматель укажите ФИО для автоматического заполненияname6, зарегистрированн в реестре индивидуальных предпринимателей под № указать ОГРНИПogrnip2 (далее – "Подрядчик"), с другой стороны,

Укажите наименование для автоматического заполненияname5, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", от имени которого действует генеральный директорpodryad31 укажите ФИО полностьюname51 на основании Уставаpodryad32, с другой стороны,

1. Предмет договора

1.1. По Договору выполняются следующие работы: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad (далее – "Работы").

1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad

1. Предмет договора

1.1. По Договору выполняются работы, распределенные согласно следующим этапам:

1. Предмет договора

1.1. По Договору выполняются следующие работы: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad (далее – "Работы").

1.2. Выполняемые по Договору работы носят периодический характер и выполняются Подрядчиком раз в месяцregular.

1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad

1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad1

1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad2 (далее – "Работы").

1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad

1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad1

1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad2

1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad3 (далее – "Работы").

1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad

1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad1

1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad2

1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad3

1.1.4. Четвертый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad4 (далее – "Работы").

1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad

1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad1

1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad2

1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad3

1.1.4. Четвертый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad4

1.1.5. Пятый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad5 (далее – "Работы").

1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad

1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad1

1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad2

1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad3

1.1.4. Четвертый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad4

1.1.5. Пятый этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad5

1.1.6. Шестой этап: подробно опишите работы и их объемraboti_podryad6 (далее – "Работы").

1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad

1.2. подробно опишите этапы работ и их объемraboti_podryad (далее – "Работы").

1.3. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работobject_podryad

1.2. Подрядчик гарантирует, что имеет необходимые разрешения и лицензии для надлежащего выполнения Работ.

1.2. Подрядчик гарантирует, что имеет необходимые разрешения (лицензии) для надлежащего выполнения Работ, что подтверждается укажите реквизиты документовpodryad_6

1.2. Подрядчик имеет право самостоятельно привлекать субподрядчиков для осуществления Работ.

1.2. Подрядчик имеет право направить Заказчику запрос о возможности привлечения субподрядчика по Договору.

1.2. Подрядчик выполняет Работы лично. Привлечение субподрядчика невозможно.

1.3. Подрядчик самостоятельно определяет способ выполнения Работ.

1.3. Подрядчик выполняет указанные Работы способами, определенными в техническом заданииpodryad_118, которое предоставляет Заказчик в письменнойpodryad_8 форме Подрядчику перед заключением Договораpodryad_9.

1.2.

Сюда вы можете внести своё условие...

Сохранить

Рекомендовать всем

1.4. Досрочное выполнение Подрядчиком Работ по Договору не допускается.

1.4. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Договора.

1.5. Оборудование, необходимое для выполнения Работ по Договору: указать оборудование и его характеристикиpodryad_1

1.5. Оборудование, необходимое для выполнения Работ указывается в акте приема-передачи оборудования (Приложение – Акт приема-передачи оборудования).

1.6. Материалы, необходимые для выполнения Работ по Договору: указать материалы и их количествоpodryad_2

1.6. Материалы, необходимые для выполнения Работ, определены Сторонами в акте приема-передачи материалов (Приложение – Акт приема-передачи материалов), являющимся приложением к Договору.

1.7. Подрядчик выполняет Работы с использованием материалов Заказчика, которые предоставляются в момент заключения Договораpodryad_4.

1.7. Подрядчик выполняет Работы с использованием собственных материалов. Стоимость материалов включенаpodryad_3 в итоговую стоимость Работ.

1.7. Подрядчик выполняет Работы с использованием собственных материалов и материалов Заказчика, которые предоставляются Подрядчику в разумный срокpodryad_5 после предоставления Заказчику перечня необходимых материалов.

2. Обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в порядке и в сроки, установленным Договором.

2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и в сроки, установленным Договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить Работы надлежащим образом.

2.1.2. В случае привлечения субподрядчика незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принять выполненные Подрядчиком Работы в сроки и в порядке, установленные Договором.

2.2.2. Оплатить выполненные Работы в объеме и в порядке, установленные Договором.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Получить полную оплату выполненных Работ в порядке и в сроки, установленные Договором.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Получить результат Работ в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

2.4.2. Проверять процесс выполнения Работ при устном уведомлении Подрядчика за 3podryad_srok10 , не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в сроки и в порядке, установленные Договором.

2.2.2. Предоставить Подрядчику необходимые для осуществления Работ материалы.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Получить полную оплату выполненных Работ в порядке и в сроки, установленные Договором.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Получить результат Работ в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

2.1. Срок выполнения Работ составляет 30srok_pordryad_1 после совершения Заказчиком полной предварительной оплаты Работ.

2.1. Срок выполнения Работ по Договору:

2.1.1. Начало выполнения Работ: г.

2.1.2. Завершение выполнения Работ: г.

1.4. Срок выполнения Работ определяется Сторонами по взаимной договоренности.

2.1. Срок выполнения Работ составляет 30srok_pordryad_1 после совершения Заказчиком предварительной оплаты Работpo_podryad_1.

2.1. Срок выполнения Работ составляет 30srok_pordryad_1 с момента подписания Договораsrok_pd_11.

2.1. Выполнение Работ происходит по следующим этапам:

1.2.

Введите текст своего условия. Нумерация уже соблюдена.

Сохранить

Рекомендовать всем

2.1.1. Первый этап Работ: с г. до г.

2.1.2. Второй этап Работ: с г. до г.

2.1.1. Первый этап Работ: с г. до г.

2.1.2. Второй этап Работ: с г. до г.

2.1.3. Третий этап Работ: с г. до г.

2.1.1. Первый этап Работ: с г. до г.

2.1.2. Второй этап Работ: с г. до г.

2.1.3. Третий этап Работ: с г. до г.

2.1.4. Четвертый этап Работ: с г. до г.

2.1.1. Первый этап Работ: с г. до г.

2.1.2. Второй этап Работ: с г. до г.

2.1.3. Третий этап Работ: с г. до г.

2.1.4. Четвертый этап Работ: с г. до г.

2.1.5. Пятый этап Работ: с г. до г.

2.1.1. Первый этап Работ: с г. до г.

2.1.2. Второй этап Работ: с г. до г.

2.1.3. Третий этап Работ: с г. до г.

2.1.4. Четвертый этап Работ: с г. до г.

2.1.5. Пятый этап Работ: с г. до г.

2.1.6. Шестой этап Работ: с г. до г.

2.1. Укажите даты этаповpodr_2024_07_20

1.5. Стороны установили, что максимальный срок выполнения Работ не может быть более 30srok_uslugi_1 .

3. Стоимость работ

3.1. Полная стоимость Работ составляет укажите стоимость работ цифрамиsumma рублей.

3. Стоимость работ

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком исходя из почасовой ставки Подрядчика: стоимость 1 часаconsul_hour3 (60 минутconsul_hour4) составляет укажите стоимостьconsul_hour рублей.

2.2. Окончательная стоимость Услуг расчитывается путем умножения потраченных часов на почасовую ставку и указывается в Акте выполненных работconsul_hour2_podryad.

3. Стоимость работ

2.1. Стоимость Работ определяется Подрядчиком после выполнения Работ и указывается в Акте выполненных работconsul_hour2_podryad.

3. Стоимость работ

2.1. Заказчик оплачивает стоимость Работ путем внесения абонентской платы в размере укажите размер цифрамиabonent рублей.

3. Стоимость работ

2.1. Стороны установили, что настоящий Договор является безвозмездным и Работы выполняются Подрядчиком на безвозмездной основе (бесплатно).

2.2. Стороны установили, что общая стоимость Работ не может превышать укажите стоимость цифрамиsumma рублей.

3.2. НДС не облагается на основании 346.11 НК РФ (применение УСН)free_nds.

3.2. НДС составляет 22nds_procenty% в размере заполнится после указания стоимости работ рублей и входит в стоимость РаботNDS_on.

3.3. Оплата Работ производится в следующем порядке: в срок до г. Заказчик производит полную предварительную оплату стоимости Работ в размере укажите стоимость работ цифрамиsumma рублей.

3.3. Заказчик оплачивает Работы в следующем порядке:

3.3.1. До начала выполнения Работ Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере укажите размер предоплаты цифрамиpodryad_predoplata рублей.

3.3.2. После выполнения Работ и подписания Сторонами акта выполненных работ Заказчик осуществляет завершающую оплату Работ в размере укажите размер постоплаты цифрамиpodryad_postoplata рублей в течение 5podryad_srok_postoplata .

3.3. Заказчик оплачивает Работы в размере укажите стоимость работ цифрамиsumma рублей в течение 5podryad_srok_oplata после их выполнения и подписания Сторонами акта выполненных работ.

3.3. Заказчик оплачивает Работы в момент их приемки в размере укажите стоимость работ цифрамиsumma рублей.

3.3. Заказчик оплачивает Работы согласно этапам:

2.2. Заказчик вносит абонентскую плату не позднее 15 числаabonent1 каждого месяцаabonent2 в течение одного годаabonent3.

3.3.

Введите текст своего условия. Нумерация уже соблюдена.

Сохранить

Рекомендовать всем

3.3.1. Первый этап в размере укажите стоимость этапаpodryad_etap1 рублей в течение 5etap_oplata_srok1 c момента приемки этапа Работetap_oplata1.

3.3.2. Второй этап в размере укажите стоимость этапаpodryad_etap2 рублей в течение 5etap_oplata_srok2 c момента приемки этапа Работetap_oplata2.

3.3.3. Третий этап в размере укажите стоимость этапаpodryad_etap3 рублей в течение 5etap_oplata_srok3 c момента приемки этапа Работetap_oplata3.

3.3.4. Четвертый этап в размере укажите стоимость этапаpodryad_etap4 рублей в течение 5etap_oplata_srok4 c момента приемки этапа Работetap_oplata4.

3.3.5. Пятый этап в размере укажите стоимость этапаpodryad_etap5 рублей в течение 5etap_oplata_srok5 c момента приемки этапа Работetap_oplata5.

3.3.6. Шестой этап в размере укажите стоимость этапаpodryad_etap6 рублей в течение 5etap_oplata_srok6 c момента приемки этапа Работetap_oplata6.

3.3. Укажите суммы и даты оплатpodr_2024_07_21

3.4. Способ оплаты Работ: передача Заказчиком наличных денежных средств Подрядчику. При получении наличных денежных средств Подрядчик предоставляет подтверждающий документ о получении денежных средств с указанием размера полученных денежных средств, даты получения денежных средств и вручает его Заказчику.

3.4. Способ оплаты Работ: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на счёт Подрядчика на основании выставленного счёта на оплату. Обязанности по оплате Работ считаются исполненными со дня списания денежных средств со счёта Заказчикаpostavka_ispol.

3.4. Способ оплаты Работ: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на счёт Подрядчика с помощью банковской карты. Обязанности по оплате Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счёта Заказчикаpd_ispol2.

3.4. Способ оплаты Работ: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на счёт Подрядчика, указанный в реквизитах Договора. Обязанности по оплате Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счёта Заказчика.

3.4. Способ оплаты Работ: передача Заказчиком наличных денежных средств Подрядчику или перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на счет Подрядчика по выбору Заказчика.

3.4.

Введите текст своего условия. Нумерация уже соблюдена.

Сохранить

Рекомендовать всем

4.1. Подрядчик по завершении выполнения Работ предоставляет Заказчику акт выполненных работ (Приложение – Акт выполненных работ) в 2podryad_priemka1 экземплярах.

4.2. Заказчик обязуется в течение 5podryad_priemka2 со дня получения акта осмотреть результат Работ в месте их выполненияpodryad_priemka0 и принять выполненные Работы, подписать и направить Подрядчику 1podryad_priemka3 экземпляр акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приема Работ.

4.3. При отсутствии мотивированного отказа Заказчика в течение 5podryad_priemka2 Работы считаются принятыми Заказчиком.

4.1. Подрядчик по завершении выполнения каждого этапа Работ представляет Заказчику акт выполненных работ (Приложение – Акт выполненных работ) в 2podryad_priemka1 экземплярах.

5. Гарантия качества работ

5.1. Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

5.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ устанавливается в размере одногоpodryad_garant1 годаpodryad_garant2 с даты подписания Сторонами последнего акта выполненных работpodryad_garant4.

5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки Работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5. Гарантия качества работ

5.1. Гарантия качества распространяется на следующие Работы: подробно опишите работыpodryad_garant3. На остальные Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, гарантия качества не распространяется.

5. Гарантия качества работ

5.1. Гарантия качества не распространяется на Работы, выполненные по настоящему Договору.

Введите текст своего условия. Нумерация уже соблюдена.

Сохранить

Рекомендовать всем

5. Конфиденциальность информации

5.1. Подрядчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности информации в отношении:

5.1.1. информации, переданной Заказчиком для выполнения Работ (в том числе документы)konf_1;

5.1.2. фактических сведений о Заказчике, не опубликованных в свободном доступеkonf_2;

5.1.3. переговоров и деловой переписке Сторон до и после заключения Договораkonf_3.

5.3. Не является нарушением режима конфиденциальности случаи, когда для надлежащего выполнения Работ Подрядчик передает информацию третьим лицам после получения предварительного согласия Заказчика.

6. Исключительные права

6.1. Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Подрядчиком в процессе выполнения Работ, переходят к Заказчику с момента их возникновения и принадлежат Заказчику.

6. Исключительные права

6.1. Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Подрядчиком в процессе выполнения Работ не переходят к Заказчику и принадлежат Подрядчику.

6.1. Стороны установили, что передача исключительных прав происходит безвозмездно, без выплаты какого-либо вознаграждения.

6.1. Заказчик однократно выплачивает вознаграждение за передачу исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности (в случае его фиксации и письменной передачи Заказчику) в размере укажите размер вознагражденияtd_ip_1 рублей в течение 15td_ip_2 рабочих днейtd_ip_3 с момента его передачи Заказчику, зафиксированной в письменной форме.

Добавьте свой пункт договора. Заголовок пункта уже пронумерован.

Сохранить

Рекомендовать всем

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей в соответствии с Договором.

6.2. В случае несвоевременного выполнения Работ Подрядчик обязуется выплатить штраф в размере укажите размер штрафаpodryad_otvet_8 рублей.

6.2. В случае несвоевременного выполнения Работ Подрядчик обязуется выплатить неустойку из расчета 0,5podryad_otvet1 процентаpodryad_otvet2 от стоимости выполняемых Работ за каждый день просрочки, но не более 100podryad_otvet3 процентов от стоимости Работ.

6.3. В случае наличия недостатков у выполненных Работ Подрядчик обязуется устранить все недостатки в течение 10podryad_otvet10 со дня получения соответствующих претензий Заказчика.

6.3. В случае наличия недостатков у выполненных Работ Подрядчик обязуется повторно выполнить Работы надлежащего качества на безвозмездной основе в сроки, которые установлены Договором для выполнения Работ.

6.3. В случае наличия недостатков у выполненных Работ Подрядчик обязуется вернуть все ранее уплаченные денежные средства Заказчику в течение 7podryad_otvet12 со дня получения соответствующих претензий Заказчика.

6.4. В случае просрочки оплаты Работ Заказчик обязуется выплатить неустойку из расчета 0,5podryad_otvet21 процентаpodryad_otvet22 от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 50podryad_otvet23 процентов от стоимости Работ.

6.4. В случае просрочки оплаты Работ Заказчик обязуется выплатить штраф в размере укажите размер штрафа цифрамиpodryad_otvet_25 рублей.

6.5. В случае, если Заказчик полностью не оплатил стоимость Работ, Подрядчик имеет право на удержание результата Работ, в том числе объекта, в отношении которого были выполнены Работы, до полной оплаты стоимости Работ.

6.5. В случае, если Заказчик оплатил менее 50podryad_otvet28% стоимости Работ, Подрядчик имеет право на удержание результата Работ, в том числе объекта, в отношении которого были выполнены Работы.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы.

7.2. Сторона должна в разумный срок приступить к исполнению своих обязательств в случае, если обстоятельства непреодолимой силы прекратили своё действие и надлежащее исполнение обязательств стало возможным.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору в случае, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно следующих обстоятельств: военное положение, чрезвычайная ситуация, массовое бедствиеforce_opisanie.

8. Основания отказа от договора

8.1. Сторона может отказаться от Договора в одностороннем порядке по основаниям, установленными законодательством Российской Федерации.

8. Основания отказа от договора

6.1. Подрядчик вправе заявить отказ от Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Заказчик просрочил оплату Работ на срок более чем 30uslugi_rastorg_1 .

6.1. Подрядчик вправе заявить отказ от Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Заказчик не предоставил необходимую для выполнения Работ информацию в течение 10uslugi_rastorg_2 с момента получения запроса от Подрядчика.

6.2. Заказчик вправе заявить отказ от Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Подрядчик просрочил выполнение Работ более чем на 30uslugi_rastorg_3 .

1.2.

Введите текст своего условия. Нумерация уже соблюдена.

Сохранить

Рекомендовать всем

8. Разрешение споров

8.1. Возникающие из Договора споры разрешаются в досудебном порядке путем направления претензионного письма. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10podryad_spor_1 с момента получения.

8.1. В случае, если разрешение спора в досудебном порядке признано Сторонами невозможным, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.1. В случае, если разрешение спора в досудебном порядке признано Сторонами невозможным, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в укажите наименование судаname_sud (адрес: укажите полный адрес судаadress_sud).

9.1. Договор составлен в двухpodryad_zakl_1 экземплярах на русском языке, по одномуpodryad_zakl_2 для каждой из Сторон.

9.1. Стороны установили, что Подрядчик выступает как физическое лицо с применением налогового режима "налог на профессиональный доход" и обязанности по уплате налогов и сборов Подрядчик осуществляет самостоятельно.

9.2. Договор составлен в двухpodryad_zakl_1 экземплярах на русском языке, по одномуpodryad_zakl_2 для каждой из Сторон.

9.3. Способом направления документов (в том числе актов, претензий и т.д.) является их личная передача Стороне.

9.3. Документы (в том числе акты, претензии и т.д.) и иные юридически значимые уведомления направляются Стороне c помощью курьерской доставки.

9.3. Документы (в том числе акты, претензии и т.д.) и иные юридически значимые уведомления направляются Стороне почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

9.3. Способом направления документов (в том числе актов, претензий и т.д.) является отправка электронного сообщения на электронную почту:

9.3.1. Электронная почта Заказчика: укажите почту заказчикаpodryad_mail_1

9.3.2. Электронная почта Подрядчика: укажите почту подрядчикаpodryad_mail_2

9.3. Документы (в том числе акты, претензии и т.д.) предоставляются лично или направляются Стороне почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или курьерской доставкой, или путем направления письма на электронную почту (электронная почта Заказчика: укажите почту заказчикаdou_mail_1 ; электронная почта Подрядчика: укажите почту подрядчикаdou_mail_2 ).

1.2.

Введите текст своего условия. Нумерация уже соблюдена.

Сохранить

Рекомендовать всем

9.2. Оригиналы документов направляются Стороной почтовым отправлениемdostavka_1 по запросу другой Стороны в течение 7dostavka_2 .

9.2. Оригиналы документов направляются Стороной почтовым отправлениемdostavka_1 в течение одного месяцаdostavka_1_2 с момента отправки электронного сообщения на электронную почту.

1.2.

Введите текст своего условия. Нумерация уже соблюдена.

Сохранить

Рекомендовать всем

9.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонамиpodryad_sila1 и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

9.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонамиpodryad_0724_5 и действует до г.

9.2. Договор вступает в силу с г. и действует до г.

10. Приложения к договору

10.1. Приложение – Акт выполненных работ

10.2. Приложение – Календарный план работ

10.3. Приложение – Акт приема-передачи материалов

10.4. Приложение – Акт приема-передачи оборудования

10.5. Приложение – Разрешение заказчика на осуществление работpodryad_0724_1 (копияpodryad_0724_2).

10.6. Приложение – Разрешение (лицензия) Подрядчика на осуществление работpodryad_0724_3 (копияpodryad_0724_4).

11. Подписи и реквизиты сторон

Заказчик укажите ФИО заказчикаname1

Адрес для корреспонденции: укажите адрес для корреспонденцииaddress1

Банковские реквизиты: укажите банковские данные (номер счета)bank1

Заказчик________________________укажите ФИО заказчикаname1

11. Подписи и реквизиты сторон

Заказчик ИП укажите ФИО заказчикаname3

Адрес регистрации: укажите адрес регистрацииaddress_ip1

ОГРНИП укажите ОГРНИПogrnip1, ИНН укажите ИННinn_ip1

Банк укажите наименование банкаbank1, БИК укажите БИКbik1, кор/счет укажите кор/счетks1

Расчётный счёт укажите номер счётаrs11

Заказчик________________________ ИП укажите ФИО заказчикаname3

11. Подписи и реквизиты сторон

Заказчик укажите наименование заказчикаname2

Юридический адрес: укажите адресur_adress1

Фактический адрес: совпадает с юридическим адресомfak_adress1

ОГРН укажите ОГРНogrn1, ИНН укажите ИННinn1, КПП укажите КППkpp1

Банк укажите наименование банкаbank1, БИК укажите БИКbik1, кор/счет укажите кор/счетks1

Расчётный счёт укажите номер счётаrs1

От имени Заказчика_____________________ укажите ФИО подписантаname21

М.П.

Подрядчик укажите ФИО подрядчикаname4

Адрес для корреспонденции: укажите адрес для корреспонденцииaddress2

Банковские реквизиты: укажите банковские данные (номер счета)bank2

Подрядчик________________________укажите ФИО подрядчикаname4

Подрядчик укажите ФИО подрядчикаname4

Адрес для корреспонденции: укажите адрес для корреспонденцииaddress2

Банковские реквизиты: укажите банковские данные (номер счета)bank2

ИНН: укажите ИНН самозанятогоinn_samozan2

Подрядчик________________________укажите ФИО подрядчикаname4

Подрядчик ИП укажите ФИО подрядчикаname6

Адрес регистрации: укажите адрес регистрацииaddress_ip2

ОГРНИП укажите ОГРНИПogrnip2, ИНН укажите ИННinn_ip2

Банк укажите наименование банкаbank2, БИК укажите БИКbik2, кор/счет укажите кор/счетks2

Расчётный счёт укажите номер счётаrs2

Подрядчик________________________ ИП укажите ФИО подрядчикаname6

Подрядчик укажите наименование подрядчикаname5

Юридический адрес: укажите адресur_adress2

Фактический адрес: совпадает с юридическим адресомfak_adress2

ОГРН укажите ОГРНogrn2, ИНН укажите ИННinn2, КПП укажите КППkpp2

Банк укажите наименование банкаbank2, БИК укажите БИКbik2, кор/счет укажите кор/счетks2

Расчётный счёт укажите номер счётаrs2

От имени Подрядчика_____________________ укажите ФИО подписантаname51

М.П.

Содержание статьи

1. Договор подряда простыми словами: что именно подписывают стороны

Договор подряда — это соглашение, по которому один человек, подрядчик, обязуется выполнить по заданию другого человека, заказчика, определенную работу и сдать ее результат, а заказчик обязуется этот результат принять и оплатить. Такое правило прямо следует из п. 1 ст. 702 ГК РФ. В бытовой жизни это может быть ремонт комнаты, укладка плитки, изготовление мебели, сборка кухни, монтаж оборудования, пошив штор, реставрация двери, разработка сайта или подготовка дизайн-макета.

Главное в подряде — не сам процесс, а результат. Если человек просто консультирует, обучает, проводит тренировку или оказывает помощь без передачи конкретного результата, это чаще похоже на услуги. Если же в конце должен появиться осязаемый или проверяемый итог, например готовый шкаф, отремонтированный санузел, файл с макетом, смонтированная проводка, то обычно подходит именно договор подряда.

Для договора подряда между физическими лицами особенно важно не путать дружескую договоренность и юридическую сделку. Даже если стороны знакомы, договор помогает ответить на практические вопросы: что именно надо сделать, из чьих материалов, в какой срок, сколько стоит работа, когда платить, как принимать результат и что делать с недостатками.

в договоре подряда надо описывать не намерение «помочь с ремонтом», а конкретный результат, который подрядчик обязан передать заказчику.

По ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора и определении его условий, если они не нарушают закон. Это значит, что стороны могут составить документ под свою ситуацию, а не брать бездумно первый типовой текст из интернета. Образец полезен как ориентир, шаблон удобен для структуры, онлайн-конструктор может ускорить подготовку, но все ключевые условия все равно нужно проверить вручную.

Если вы хотите скачать готовую форму, смотрите не только на красивое название. Хороший образец договора подряда должен содержать разделы о предмете, сроках, цене, материалах, приемке, недостатках, гарантийном сроке, отказе от договора и доказательствах оплаты. Иначе документ будет выглядеть солидно, но в споре окажется почти пустым.

2. Когда нужен подряд, а когда лучше выбрать другой договор

Договор подряда подходит, когда подрядчик должен выполнить работу и передать заказчику результат. Ст. 703 ГК РФ говорит, что подряд может заключаться на изготовление или переработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей результата заказчику. Поэтому в договоре важно указать, что именно должно быть передано: отремонтированное помещение, изготовленное изделие, установленная техника, готовый файл, чертеж, макет или иной результат.

Если же человек обязуется регулярно совершать действия, но не обещает отдельный материальный или измеримый итог, может потребоваться договор возмездного оказания услуг. Например, репетитор проводит занятия, психолог консультирует, тренер ведет тренировки, специалист сопровождает проект. Там ценность чаще в процессе, а не в передаче готовой вещи или результата работы.

Название документа не всегда решает вопрос. Если стороны написали «договор услуг», но по тексту видно, что исполнитель должен изготовить вещь или выполнить ремонт с приемкой результата, суд может оценивать отношения как подряд. И наоборот: если назвали документ подрядом, но результата нет, а есть только процесс, могут возникнуть вопросы к квалификации договора.

Договор подряда между физическими лицами обычно используют для таких ситуаций:

ремонт квартиры, комнаты, ванной, балкона;
изготовление мебели, дверей, лестницы, металлоконструкций;
монтаж кондиционера, сантехники, электрики, оборудования;
создание сайта, макета, чертежа, иллюстрации;
пошив, реставрация, сборка, установка или отделка.

Отдельно стоит отличать такие отношения от трудовых. Подрядчик не становится работником заказчика. Заказчик может проверять ход и качество работ, но не должен управлять подрядчиком как сотрудником: устанавливать ежедневный график, вводить дисциплину, требовать присутствия «с 9 до 18», выдавать постоянные служебные распоряжения. Если фактически отношения похожи на трудовые, один лишь шаблон гражданско-правового договора не спасет от спора.

Нужно также понимать разницу между договором между физическими лицами и договором между юридическими лицами. Между юридическими лицами обычно важны полномочия подписанта, бухгалтерские документы, НДС, ЭДО, печати, претензионный порядок, подсудность. Между гражданами договор может быть проще, но предмет, сроки, цена, материалы и приемка должны быть не менее ясными.

3. Форма договора: бумага, электронный файл и переписка онлайн

По ст. 160 ГК РФ письменная сделка совершается путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного сторонами. По ст. 161 ГК РФ сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 000 рублей, должны совершаться в простой письменной форме, если закон не требует иной формы. Большинство подрядных работ для быта стоят дороже этой суммы, поэтому письменный договор — не бюрократия, а нормальная защита.

Ст. 434 ГК РФ допускает заключение договора в письменной форме путем составления одного документа, в том числе электронного, либо путем обмена письмами, электронными документами или иными данными по правилам ст. 160 ГК РФ. Это значит, что договоренность онлайн может иметь юридическое значение, если можно установить содержание условий и отправителя сообщений.

На практике надежнее всего подписать один договор в двух экземплярах. Если стороны в разных городах, можно обменяться сканами, подписать документ электронной подписью или направить бумажные экземпляры почтой. Переписка в мессенджере тоже может пригодиться, но она хуже полноценного договора: сообщения удаляются, условия разбросаны по разным датам, часть договоренности остается голосом.

переписка онлайн может подтвердить отдельные условия, но лучше, чтобы предмет, цена, срок и приемка были собраны в одном подписанном документе.

Постановление Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49 подтверждает общий подход: при споре суд оценивает волю сторон, их поведение, оферту, акцепт, переписку и фактическое исполнение. Но это не означает, что можно легкомысленно обходиться без договора. Судебная практика помогает восстановить картину, когда спор уже произошел; хорошо составленный договор снижает шанс спора.

Сохраните не только договор, но и все приложения. Для подряда это принципиально. Смета, техническое задание, чертеж, эскиз, фото помещения, перечень материалов, акт приемки и расписка об оплате часто оказываются важнее общих фраз в основном тексте.

Минимальный комплект документов выглядит так:

договор подряда;
техническое задание или описание результата;
смета или порядок расчета цены;
акт сдачи-приемки;
расписка, чек или банковское подтверждение оплаты.

Если используете онлайн-конструктор, проверьте, позволяет ли он создать приложения. Если вы решили скачать типовой шаблон, скачайте также образец акта и расписки. Один договор без документов по оплате и приемке часто оставляет слишком много вопросов.

4. Существенные условия: предмет и сроки без тумана

По п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если стороны согласовали все существенные условия. Для договора подряда ключевыми являются предмет и сроки выполнения работы. На это указывает и судебная практика Верховного Суда РФ: в Определении от 12.11.2019 № 77-КГ19-17 Суд связал заключенность договора подряда с согласованием вида, объема работ и сроков по ст. 702 и 708 ГК РФ.

Предмет — это не одно слово «ремонт». Нужно описать вид и объем работ. Например, слабая формулировка: «подрядчик делает ремонт в комнате». Более полезная: «подрядчик выполняет косметический ремонт комнаты площадью 18 кв. м: демонтаж старых обоев, шпаклевка стен, грунтовка, поклейка обоев, окраска потолка, установка плинтусов». Если есть параметры качества, марки материалов, размеры, цвета, схемы, их лучше вынести в приложение.

Сроки регулируются ст. 708 ГК РФ. В договоре указывают начальный и конечный сроки выполнения работы, а по соглашению сторон — промежуточные сроки отдельных этапов. Не пишите только «в разумный срок» или «как получится». Для ремонта, изготовления мебели или монтажа оборудования лучше указать календарные даты либо понятный срок от конкретного события.

Примеры нормальных формулировок:

«начало работ — 10 марта 2026 года, окончание — 25 марта 2026 года»;
«срок выполнения — 14 календарных дней с даты передачи материалов по акту»;
«первый этап завершается до 15 апреля, второй этап — до 25 апреля»;
«срок продлевается на период задержки доступа к объекту по вине заказчика».

Цена по ст. 709 ГК РФ указывается в договоре или определяется способом, предусмотренным договором. При отсутствии цены она может определяться по правилам п. 3 ст. 424 ГК РФ, но для граждан это неудобный путь: потом придется доказывать обычную стоимость аналогичных работ. Поэтому цену лучше прописывать всегда.

Важный вывод: если хотите составить договор без слабых мест, не ограничивайтесь фразами из типовой формы. Образец должен помогать, но не заменять описание реальной договоренности.

5. Техническое задание: как описать работу так, чтобы потом не спорить

Техническое задание — это практическая часть договора. В нем стороны переводят ожидания в конкретные параметры. Для ремонта это перечень работ и требования к материалам. Для мебели — размеры, цвет, фурнитура, количество полок, способ крепления. Для сайта — количество страниц, функции, адаптивность, формат передачи файлов, количество правок. Для монтажа — схема установки, место, модель оборудования, требования к подключению.

Ошибка многих заказчиков — полагаться на слова «и так понятно». Подрядчик может понимать работу иначе. Заказчик ожидал выравнивание стен «под покраску», а подрядчик считал, что речь только о подготовке под обои. Заказчик думал, что доставка входит в цену, подрядчик — что это отдельная услуга. Заказчик хотел два варианта макета, подрядчик сделал один. Все это не мелочи, а потенциальные споры.

В техническом задании стоит указать:

точный перечень работ;
параметры результата и допустимые отклонения;
материалы, марки, цвета, размеры;
количество вариантов, правок или этапов;
способ передачи результата заказчику.

По ст. 704 ГК РФ, если договором не предусмотрено иное, работа выполняется иждивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами. Это правило часто не знают. В быту заказчик нередко сам покупает плитку, краску, ткань, комплектующие или технику. Если так и есть, это нужно прямо написать. Иначе потом стороны могут спорить, кто должен был купить расходники, крепеж, клей, провода, фурнитуру.

Полезная формулировка: «Материалы для выполнения работ предоставляет заказчик согласно Приложению № 2. Подрядчик до начала работ проверяет комплектность материалов и сообщает заказчику о выявленной непригодности, нехватке или несоответствии заданию». Такая фраза защищает обе стороны: заказчик понимает, что обязан вовремя передать материалы, а подрядчик не должен молча работать с тем, что заведомо не подходит.

Если подрядчик использует свои материалы, укажите, включены ли они в цену. Ст. 709 ГК РФ говорит, что цена включает компенсацию издержек подрядчика и его вознаграждение, но лучше не оставлять это на толкование. Напишите, входят ли доставка, расходники, подъем, выезд, аренда инструмента и вывоз мусора.

6. Цена, смета, аванс и подтверждение оплаты

Денежный раздел должен быть максимально ясным. По ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указывают цену работы или способ ее определения; цена может быть определена сметой. Смета бывает твердой или приблизительной. Если стороны не сделали оговорку, цена работы считается твердой. Это следует из п. 4 ст. 709 ГК РФ. Для заказчика и подрядчика это важная гарантия от внезапного увеличения стоимости.

По ст. 711 ГК РФ, если договором не предусмотрена предварительная оплата, заказчик платит после окончательной сдачи результата при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. Аванс или задаток подрядчик вправе требовать только в случаях и размере, указанных в законе или договоре.

В договоре можно выбрать разные модели оплаты:

полная оплата после приемки результата;
аванс и остаток после подписания акта;
оплата по этапам после каждого этапа;
оплата материалов отдельно, работы отдельно;
цена по смете с письменным согласованием допработ.

Не путайте аванс и задаток. Задаток регулируется ст. 380 и 381 ГК РФ и должен быть прямо назван задатком. Если сторона просто написала «предоплата», «аванс» или «перевод», это обычно не задаток. При нарушении договора последствия для аванса и задатка разные, поэтому слова имеют значение.

если стороны хотят именно задаток, это слово должно быть прямо указано в договоре или расписке.

При оплате наличными нужна расписка. В расписке указывают Ф.И.О. сторон, дату, сумму цифрами и прописью, основание платежа, реквизиты договора и подпись получателя. При переводе на карту в назначении платежа лучше написать: «аванс по договору подряда от 10.03.2026 за изготовление шкафа». Перевод без назначения не бесполезен, но его труднее связать с конкретной работой.

Дополнительные работы оформляйте отдельно. Хорошая формулировка: «Дополнительные работы выполняются только после письменного согласования их объема, цены и срока в дополнительном соглашении либо в переписке сторон, позволяющей установить отправителей сообщений». Это защищает заказчика от внезапных требований, а подрядчика — от фразы «я это не заказывал».

Если вы берете типовой шаблон, проверьте раздел цены особенно внимательно. Многие формы из интернета написаны под договор между юридическими лицами, где есть НДС, счета, акты КС-2, КС-3, печати и бухгалтерский документооборот. Для граждан такие условия не всегда нужны, а иногда только путают.

7. Сроки, этапы, задержки и неустойка

Сроки в договоре подряда — не декоративная строка. По ст. 708 ГК РФ подрядчик несет ответственность за нарушение начального, конечного и промежуточных сроков, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или договором. Поэтому важно не только написать дату окончания, но и определить, что происходит при задержке.

Если результат зависит от действий заказчика, это нужно отразить. Подрядчик не сможет уложить плитку, если заказчик не купил плитку. Нельзя собрать мебель, если не доставили детали. Нельзя установить кондиционер, если заказчик не обеспечил доступ в помещение. В таких ситуациях договор должен давать понятный механизм продления сроков.

Практичная формулировка: «Срок выполнения работ продлевается на период задержки, вызванной непередачей материалов, отсутствием доступа к объекту, изменением задания заказчиком или иными обстоятельствами, зависящими от заказчика, при условии уведомления заказчика подрядчиком». Лучше добавить, что уведомление можно направить в мессенджере или по электронной почте, указанным в договоре.

По ст. 715 ГК РФ заказчик вправе проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность подрядчика. Если подрядчик не приступает к работе своевременно или выполняет ее настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков. Но для этого нужны доказательства: договорные сроки, фото, переписка, уведомления, фиксация фактического объема.

Можно предусмотреть неустойку по ст. 330 ГК РФ. Например: «0,1% цены просроченного этапа за каждый день просрочки, но не более 20% цены договора». Завышенная неустойка может быть снижена судом по ст. 333 ГК РФ, если она явно несоразмерна последствиям нарушения. Поэтому разумная санкция обычно лучше, чем устрашающая цифра, которая потом не удержится в суде.

Для подрядчика тоже можно установить ответственность заказчика: за задержку передачи материалов, отказ принять результат без причин, просрочку оплаты. В договоре между физическими лицами баланс особенно важен. Документ не должен выглядеть как наказание только для одной стороны.

8. Материалы, инструменты, помощники и риск случайной гибели

Материалы лучше описывать подробно. По ст. 704 ГК РФ, если стороны не договорились иначе, работу выполняет подрядчик из своих материалов, своими силами и средствами. Подрядчик отвечает за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за материалы и оборудование, обремененные правами третьих лиц. Поэтому подрядчику опасно обещать «всё включено», не рассчитав реальные расходы.

Если материалы предоставляет заказчик, подрядчик должен внимательно их осмотреть. По ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан предупредить заказчика о непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, технической документации либо о других обстоятельствах, которые могут повлиять на качество результата или сроки. Если подрядчик видит проблему, но молчит и продолжает работу, потом ему сложнее объяснять, почему результат оказался плохим.

Риски распределяются по ст. 705 ГК РФ. Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной гибели или случайного повреждения материалов несет сторона, которая их предоставила, а риск случайной гибели результата до приемки заказчиком несет подрядчик. Для обычного человека эта формула звучит сложно, но смысл простой: кто дал материалы, тот обычно рискует их случайной утратой, а за готовый результат до приемки отвечает подрядчик.

В договоре стоит отдельно указать:

кто покупает основные материалы;
кто покупает расходники;
где хранятся материалы до начала работ;
кто отвечает за доставку, подъем и сохранность;
кто фиксирует повреждения или нехватку.

Еще один вопрос — помощники. По ст. 706 ГК РФ подрядчик вправе привлечь к исполнению договора других лиц, если из закона или договора не вытекает обязанность выполнить работу лично. Если заказчик нанимает конкретного мастера из-за его личной квалификации, нужно написать: «Подрядчик обязан выполнить работы лично. Привлечение третьих лиц допускается только с письменного согласия заказчика». Если же речь о ремонте бригадой, можно разрешить помощников, но оставить ответственность за общий результат на подрядчике.

Онлайн-конструктор часто предлагает стандартный блок о материалах и субподряде. Не пропускайте его. Для реального ремонта или изготовления вещи это один из самых важных разделов, а не «юридический хвост».

9. Приемка результата и акт: как закрыть работу правильно

Приемка регулируется ст. 720 ГК РФ. Заказчик обязан в сроки и порядке, предусмотренные договором, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений или недостатков немедленно заявить об этом подрядчику. Поэтому приемка — это не формальность, а момент, когда стороны фиксируют: работа выполнена, есть ли замечания, когда и сколько платить.

Самый удобный способ — акт сдачи-приемки. В акте указывают договор, дату, результат, отсутствие или наличие замечаний, сумму к оплате, подписи сторон. Если замечания есть, не надо подписывать акт «без претензий». Лучше составить акт с перечнем недостатков и сроком их устранения. Иначе заказчику потом будет сложнее ссылаться на явные дефекты, которые можно было увидеть при обычной приемке.

В Определении ВС РФ от 12.11.2019 № 77-КГ19-17 указано, что акты выполненных работ являются распространенным, но не единственным доказательством выполнения работ. Факт выполнения может подтверждаться и другими доказательствами. Это важная позиция, но она не отменяет ценность акта. Акт удобнее, чем спор по фотографиям, свидетелям и обрывкам переписки.

Порядок приемки можно описать так: «Подрядчик уведомляет заказчика о готовности результата. Заказчик в течение трех рабочих дней осматривает результат и подписывает акт либо направляет мотивированные замечания. При уклонении заказчика от приемки подрядчик вправе составить односторонний акт и направить его заказчику». Такая формулировка не делает односторонний акт автоматически бесспорным, но показывает порядок действий.

Для приемки полезно сохранить:

фото результата до и после;
уведомление подрядчика о готовности;
акт без замечаний или акт с замечаниями;
переписку об устранении дефектов;
подтверждение окончательной оплаты.

Заказчику не стоит молча пользоваться результатом и одновременно утверждать, что работы нет. Подрядчику не стоит исчезать после сообщения «всё готово». Чем яснее оформлена приемка, тем меньше риска, что обычный бытовой спор превратится в судебную историю.

10. Недостатки, гарантия и переделка результата

Качество результата регулируется ст. 721 ГК РФ: качество работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии таких условий — требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Поэтому в договоре лучше прямо писать требования к результату: ровность поверхности, цвет, размеры, материал, функциональность, формат файлов, допустимые отклонения.

Если работа выполнена с отступлениями от договора или с недостатками, применяют ст. 723 ГК РФ. Заказчик может потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков, если право заказчика устранять их предусмотрено договором. Последняя оговорка очень важна.

В Обзоре судебной практики ВС РФ № 2 за 2017 год разъяснено: заказчик вправе требовать возмещения расходов на устранение недостатков своими силами или силами третьих лиц, не обращаясь к подрядчику, только когда такое право установлено договором. При этом, если заказчик добросовестно потребовал устранить недостатки, а подрядчик уклонился, расходы могут взыскиваться как убытки при наличии оснований.

Поэтому в договор стоит включить фразу: «Если подрядчик не устранит недостатки в согласованный срок, заказчик вправе устранить их своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения документально подтвержденных разумных расходов». Это простая, но сильная формулировка.

Гарантийный срок можно установить договором. Например: «Гарантийный срок на результат работ составляет 6 месяцев с даты подписания акта». Для некоторых работ возможны специальные правила, но в обычном договоре между гражданами лучше не оставлять гарантию на догадки. Укажите срок, порядок заявления недостатков, способ уведомления и срок реакции подрядчика.

Что важно зафиксировать при недостатках:

дату обнаружения дефекта;
фото или видео;
письменное требование подрядчику;
срок на устранение;
заключение специалиста, если спор серьезный.

Не каждый дефект дает право не платить вообще. Если недостатки устранимые и результат можно использовать, суд может прийти к уменьшению цены или обязанности устранить дефекты, а не к полному возврату денег. В Определении ВС РФ от 09.07.2019 № 5-КГ19-65 Суд обращал внимание на необходимость оценивать существенность недостатков и возможность использования результата. Это полезно помнить обеим сторонам.

11. Отказ от договора, возврат аванса и судебные доказательства

Заказчик вправе отказаться от договора подряда до сдачи результата работы. Это предусмотрено ст. 717 ГК РФ, если иное не установлено договором. Но отказ не означает автоматического возврата всех денег. Заказчик должен оплатить часть цены пропорционально работе, выполненной до получения подрядчиком извещения об отказе, а также возместить убытки в пределах разницы между ценой всей работы и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Если подрядчик нарушает сроки, действует ст. 715 ГК РФ: при несвоевременном начале работ или очевидно медленном выполнении, когда окончание к сроку становится явно невозможным, заказчик может отказаться от договора и требовать убытки. Но это надо подтверждать. Эмоционального сообщения «вы всё сорвали» мало. Нужны даты, фотографии, переписка, уведомление, фиксация объема.

В Определении ВС РФ от 13.06.2023 № 45-КГ23-6-К7 указано, что возврат заказчику уплаченных сумм без учета затрат подрядчика и платы за фактически выполненную работу неправомерен. Для договора подряда между физическими лицами вывод практичный: если работа частично сделана, спор обычно должен учитывать реальный объем выполненного, а не только факт конфликта.

Подрядчику тоже важно оформлять свою позицию. Если заказчик не дает доступ, не передает материалы, требует новые работы без доплаты или уклоняется от приемки, нужно писать уведомления. Не грубые сообщения, а понятные: что именно мешает работе, какой пункт договора нарушен, какой срок нужен для исправления ситуации.

В суде обычно пригодятся:

подписанный договор и приложения;
смета, техническое задание, эскизы;
акты, расписки, банковские переводы;
фото, видео, переписка;
заключение специалиста или экспертиза.

Пленум ВС РФ № 49 от 25.12.2018 также исходит из подхода к сохранению договора: если из поведения сторон видно, что они считали договор действующим и исполняли его, формальная ссылка на незаключенность не всегда добросовестна. Это особенно важно, когда стороны подписали неидеальный шаблон, но фактически передали материалы, начали работы, платили аванс и принимали результат.

12. Налоги, самозанятость и финальный чек-лист перед подписанием

Доход подрядчика-гражданина за выполненную работу — это доход. Если подрядчик зарегистрирован как плательщик налога на профессиональный доход, он может применять режим самозанятости при соблюдении ограничений Федерального закона № 422-ФЗ. Эксперимент по НПД проводится до 31 декабря 2028 года включительно. Ставка составляет 4% при расчетах с физическими лицами и 6% при расчетах с юридическими лицами и ИП. Лимит дохода для НПД — 2,4 млн рублей в год.

Если подрядчик самозанятый, в договоре можно указать: «Подрядчик применяет специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” и обязуется сформировать чек в приложении “Мой налог” по каждому полученному платежу и передать его заказчику». Для заказчика чек удобен как подтверждение оплаты, для подрядчика — как нормальное оформление дохода.

Если подрядчик не самозанятый и не ИП, он сам разбирается с НДФЛ. По ст. 228 НК РФ физические лица самостоятельно исчисляют налог с вознаграждений, полученных от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по гражданско-правовым договорам. Обычный гражданин-заказчик, который платит другому гражданину за бытовой ремонт или изготовление вещи для себя, как правило, не является налоговым агентом. У организаций и ИП ситуация другая: при выплатах обычному физическому лицу у них могут возникать обязанности налогового агента по ст. 226 НК РФ.

Перед подписанием проверьте договор по короткому чек-листу:

указаны Ф.И.О., паспортные данные, адреса и контакты сторон;
предмет описан конкретно, есть техническое задание;
согласованы начальный и конечный сроки;
прописаны цена, смета, аванс и порядок оплаты;
есть порядок приемки, гарантия и действия при недостатках.

Отдельно проверьте приложения: смету, перечень материалов, график этапов, акт приемки, образец расписки. Если решили скачать документ онлайн, не оставляйте чужие условия: НДС, печати, арбитражный суд, корпоративный ЭДО, ссылки на организацию, должность директора. Это частая ошибка, когда типовой договор между юридическими лицами пытаются использовать между гражданами.

Хороший договор подряда между физическими лицами должен быть понятен без юридического образования. Заказчик должен видеть, за что платит и как принимает результат. Подрядчик должен понимать, что именно он делает, когда получает деньги и как защищается от необоснованных претензий. Можно взять образец, можно использовать шаблон, можно открыть конструктор и создать документ онлайн. Но итоговый текст надо прочитать глазами своей сделки: предмет, срок, цена, материалы, приемка и доказательства оплаты — вот шесть точек, которые чаще всего решают исход спора.

Вобщем, готовый файл можно скачать за минуту, но рабочий договор появляется только тогда, когда типовой текст доработан под конкретную работу. Именно поэтому лучше потратить полчаса на проверку условий до подписания, чем потом месяцами доказывать, что стороны «имели в виду» совсем другое.

Подождите несколько секунд...

Конструктор договора подряда между физическими лицами

Содержание статьи

1. Договор подряда простыми словами: что именно подписывают стороны

2. Когда нужен подряд, а когда лучше выбрать другой договор

3. Форма договора: бумага, электронный файл и переписка онлайн

4. Существенные условия: предмет и сроки без тумана

5. Техническое задание: как описать работу так, чтобы потом не спорить

6. Цена, смета, аванс и подтверждение оплаты

7. Сроки, этапы, задержки и неустойка

8. Материалы, инструменты, помощники и риск случайной гибели

9. Приемка результата и акт: как закрыть работу правильно

10. Недостатки, гарантия и переделка результата

11. Отказ от договора, возврат аванса и судебные доказательства

12. Налоги, самозанятость и финальный чек-лист перед подписанием