Договор подряда (Республика Казахстан)
Похожие шаблоны
Приложения
Договор подряда укажите номер
Укажите место (пример: Астана) г.
вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", заключили настоящий договор подряда (далее – "Договор") о нижеследующем:
Введите текст своего условия
2. Срок выполнения работ
Введите текст своего условия
Введите текст своего условия
4. Порядок сдачи и приемки работ
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Введите текст своего условия
9. Заключительные положения
9.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон. По требованию государственного органа либо любой из Сторон Договор может быть дополнительно составлен на казахском языке; в случае противоречия между текстами на казахском и русском языках преимущественную силу имеет текст на казахском языке.
10. Приложения к договору
10.1. Приложение – Акт выполненных работ
Содержание статьи
Договор подряда по законодательству Республики Казахстан
Договор подряда — основной инструмент для оформления отношений, где одна сторона выполняет работу и передаёт результат. Строительство, ремонт, изготовление мебели, разработка программного обеспечения с передачей исходного кода, монтаж оборудования — всё это подряд. Скачать шаблон договора подряда по нормам ГК РК означает получить образец, разработанный специально под казахстанское законодательство, а не адаптированный с российского аналога. Правовая основа — глава 32 Гражданского кодекса Республики Казахстан (ст. 616–657 ГК РК).
Что такое договор подряда и в чём его суть
По ст. 616 ГК РК по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Ключевое слово — результат. Если передаётся не результат, а сам процесс деятельности (консультирование, преподавание, уход за больным), то это договор оказания услуг, а не подряд.
Практическое значение этого разграничения: к подряду применяются нормы о качестве результата, гарантийном сроке и праве на удержание. К услугам — нет. Поэтому, оформляя договор, важно правильно определить тип отношений.
Правовая основа: ключевые статьи ГК РК
При составлении договора подряда для Казахстана нужно учитывать следующие нормы:
- Ст. 616 ГК РК — понятие договора подряда, основные обязанности сторон.
- Ст. 618–619 ГК РК — порядок определения цены работы (твёрдая и приблизительная смета).
- Ст. 621 ГК РК — распределение рисков случайной гибели материалов и результата.
- Ст. 627 ГК РК — ответственность подрядчика за качество работы.
- Ст. 629–633 ГК РК — гарантийный срок и право заказчика на устранение недостатков.
- Ст. 634 ГК РК — последствия уклонения заказчика от приёмки работы.
- Ст. 650–657 ГК РК — строительный подряд (специальные нормы для строительства).
Существенные условия: без чего договор не заключён
Суды Казахстана неоднократно признавали договоры подряда незаключёнными по причине несогласованности существенных условий (п. 1 ст. 432 ГК РК). Чтобы этого не произошло, образец договора должен содержать:
1. Предмет — задание заказчика. Описание работы должно быть конкретным и однозначным. Если результатом является документ (проект, схема, программный код), его нужно описать через технические характеристики или техническое задание, оформленное приложением. Пример хорошей формулировки: «Подрядчик обязуется выполнить работы по косметическому ремонту квартиры по адресу г. Алматы, ул. Абая, 15, кв. 22, согласно Смете № 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора».
2. Сроки. Должны быть указаны начальный и конечный сроки. При поэтапных работах — сроки каждого этапа. Без этих данных в договоре строительного подряда суд признает его незаключённым по ст. 650 ГК РК.
3. Цена. Твёрдая — подрядчик не вправе требовать увеличения, даже если фактические расходы выросли. Приблизительная — корректировка возможна при существенном удорожании материалов, но подрядчик должен предупредить заказчика заблаговременно.
Риски и их распределение между сторонами
По умолчанию (ст. 621 ГК РК) риск случайной гибели или повреждения материалов несёт та сторона, которая их предоставила. Риск случайной гибели результата до его передачи заказчику — на подрядчике; после передачи — на заказчике. Стороны вправе изменить эти правила в договоре — например, если подрядчик использует дорогостоящие материалы заказчика, целесообразно дополнительно застраховать их или установить ответственность подрядчика за любую гибель.
Приёмка результата работ: как прописать в шаблоне
Раздел о приёмке — один из самых важных в договоре подряда. Если его нет или он прописан расплывчато, последствия могут быть неприятными для обеих сторон. Рекомендуемая формулировка для образца договора:
«Заказчик обязан принять результат работы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности. При обнаружении недостатков Заказчик указывает их в акте приёмки с детальным описанием. Уклонение Заказчика от приёмки без составления мотивированного акта разногласий по истечении указанного срока означает принятие результата работы.»
Гарантийный срок
Если договор подряда устанавливает гарантийный срок, заказчик вправе предъявить претензии по качеству в течение всего этого срока. При обнаружении дефектов в гарантийный период подрядчик обязан их устранить за свой счёт (если не докажет, что дефекты возникли вследствие неправильной эксплуатации или нормального износа). По ст. 630 ГК РК, если гарантийный срок менее двух лет, заказчик всё равно может предъявить претензии в пределах двух лет при условии, что дефекты возникли до передачи результата.
Налоговые особенности при договоре подряда с физлицом
Если подрядчик — физическое лицо без статуса ИП, заказчик (организация или ИП) выступает налоговым агентом и обязан: удержать ИПН (10%) из суммы вознаграждения; перечислить ОПВ (10%) из вознаграждения подрядчика; уплатить взносы ОСМС. Данный шаблон договора подряда для Казахстана содержит соответствующий раздел о налоговых обязательствах, что позволяет избежать проблем при налоговой проверке.
Отличие договора подряда от договора оказания услуг
Граница между подрядом и услугами — один из самых дискуссионных вопросов в казахстанской практике. Основное правило: подряд — это всегда материальный овеществлённый результат, который можно принять, осмотреть и оценить отдельно от самого процесса работы. Услуга — это деятельность, которая потребляется в процессе её оказания и не имеет самостоятельного материального результата. Разработка сайта с передачей кода — подряд. Техническая поддержка сайта в режиме дежурства — услуга. IT-аудит с выдачей отчёта — дискуссионно, чаще квалифицируют как услугу.
Образец договора подряда по ГК РК: структура шаблона
Готовый шаблон для скачивания содержит следующие разделы: стороны договора (с реквизитами); предмет договора (задание заказчика с ссылкой на смету или ТЗ); цена работы и порядок расчётов (предоплата, поэтапная оплата, финальный расчёт); сроки выполнения работ; права и обязанности подрядчика; права и обязанности заказчика; качество работы и материалов; гарантийные обязательства; порядок приёмки и подписания акта; ответственность сторон (неустойка за просрочку, убытки); налоговые обязательства при работе с физлицом; форс-мажор; порядок изменения и расторжения; подсудность (СМЭС Казахстана); реквизиты и подписи.
Частые вопросы о договоре подряда в Казахстане
Нужна ли печать на договоре подряда между ТОО? Нет. Требование наличия печати у юрлиц в Казахстане отменено. Достаточно подписи уполномоченного лица. Тем не менее на практике печать ещё часто используется, особенно при работе с государственными заказчиками.
Можно ли заключить договор подряда с нерезидентом РК? Да. Укажите в договоре применимое право («законодательство РК») и орган по разрешению споров (СМЭС или МКАС при ТПП РК). При выплате нерезиденту подоходного налога — порядок налогообложения у источника выплаты по ст. 644 НК РК.
Субподряд: когда и как его оформить
Если подрядчик не может или не хочет выполнять всю работу самостоятельно, он вправе привлечь субподрядчика — но только при наличии такого права в договоре (ст. 615 ГК РК). По умолчанию подрядчик выполняет работы лично. При использовании субподряда в договоре нужно прописать: право подрядчика привлекать субподрядчиков; ответственность генерального подрядчика перед заказчиком за действия субподрядчика как за свои собственные; порядок согласования субподрядчиков заказчиком (если нужен его контроль). Заказчик не имеет прямых требований к субподрядчику — только к генеральному подрядчику.
Удержание результата работы: защита прав подрядчика
Одна из важных практических норм ГК РК для подрядчика — право удержания. Если заказчик не оплачивает выполненные работы, подрядчик вправе удержать результат работы и не передавать его до получения оплаты (ст. 625 ГК РК). Более того, при длительной неоплате (свыше месяца после двух предупреждений) подрядчик вправе продать удерживаемый результат и покрыть из вырученной суммы свои требования. Это эффективный инструмент давления на недобросовестного заказчика без обращения в суд.
В договоре рекомендуется закрепить: «Подрядчик вправе удерживать результат работы до полного погашения задолженности Заказчика по оплате. Факт передержания не является нарушением договора и не влечёт ответственности Подрядчика.»
Изменение цены подряда: твёрдая и приблизительная смета
Различие между твёрдой и приблизительной сметой критично для финансового планирования. При твёрдой смете подрядчик принимает на себя риск удорожания материалов и работ — он не вправе требовать доплаты даже при росте цен. Это удобно для заказчика, но подрядчики закладывают риски в цену заранее. При приблизительной смете подрядчик вправе потребовать пересмотра цены, если фактические расходы существенно превысили сметные по независящим от него причинам (ст. 619 ГК РК). «Существенное превышение» суды трактуют как превышение более чем на 10–15%.
Практический совет: при использовании приблизительной сметы включите в договор обязанность подрядчика немедленно уведомить заказчика при обнаружении возможного удорожания. Если подрядчик продолжит работы без уведомления и цена вырастет — право на доплату он может утратить.
Приостановление работ и право подрядчика на отказ
Если в ходе выполнения работ обнаруживаются обстоятельства, угрожающие годности или прочности результата (некачественные материалы заказчика, неправильное задание), подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить заказчика (ст. 622 ГК РК). Если заказчик не устраняет причины в разумный срок — подрядчик вправе расторгнуть договор и потребовать оплаты выполненной части работ. Это важная защита подрядчика от ситуации, когда заказчик предоставил некачественное задание или материалы, а затем предъявляет претензии к результату.
Строительный подряд: специальные нормы ГК РК
Для строительного подряда предусмотрены особые правила (ст. 650–657 ГК РК). Обязательна техническая документация и смета, утверждённые заказчиком. Подрядчик обязан немедленно сообщать об обнаружении не учтённых в документации работ. При согласии заказчика на дополнительные работы — цена пересматривается. Риск случайной гибели объекта строительства до его передачи заказчику несёт подрядчик, после сдачи — заказчик. Для строительного подряда на сумму свыше определённого порога требуется членство в саморегулируемой организации (СРО) — уточняйте актуальные требования Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».
Исковая давность по спорам из договора подряда
Общий срок исковой давности по ГК РК — 3 года (ст. 178 ГК РК). Для требований по качеству выполненных работ: если установлен гарантийный срок — в течение гарантийного срока, но не более 5 лет с момента принятия работы; если гарантийный срок менее 2 лет — в пределах 2 лет. При обнаружении скрытых дефектов срок начинает течь с момента их обнаружения или когда заказчик должен был их обнаружить. Пропуск срока не лишает права на иск, если ответчик не заявит об истечении давности — суд не применяет давность по собственной инициативе.
Ключевые выводы по договору подряда в Казахстане
Договор подряда по ГК РК — гибкий инструмент, позволяющий оформить широкий спектр работ: от ремонта квартиры до разработки сложных технических решений. Главное условие — наличие овеществлённого результата, который можно принять, проверить и передать. Без чёткого описания результата в договоре суды признают его незаключённым — и никакие устные договорённости не помогут восстановить права сторон. Скачать образец договора подряда по ГК РК с правильно структурированным заданием заказчика, порядком приёмки и гарантийными условиями — надёжный старт для оформления любого подрядного отношения в Казахстане. Проверьте шаблон на соответствие актуальной редакции ГК РК и адаптируйте под специфику вашей конкретной работы: предмет, цену и сроки. Остальные условия — ответственность, форс-мажор, подсудность — уже прописаны в стандартном образце и соответствуют практике СМЭС Казахстана.
Другие статьи по теме
Как описать незавершённый результат, провести инвентаризацию и проверить затраты по статье 729 ГК РФ. Условия передачи, учёт аванса…
Читать статью ▸ Подрядчик закрывает скрытые работы: как прописать извещение, осмотр и вскрытиеСкрытые работы в строительном подряде: как прописать извещение, осмотр, неявку, акты и расходы на вскрытие. Практические условия и примеры…
Читать статью ▸ Подрядчик передаёт документацию вместе с результатом: как прописать состав, формат и срокКак согласовать документацию по подряду: реестр, исходные файлы, сроки, электронную передачу, проверку и связь с оплатой. Примеры условий…
Читать статью ▸Договор подряда укажите номер
Договор подряда
Укажите полное ФИО заказчика, действующ как физическое лицо (далее – "Заказчик"), с одной стороны, и
Укажите наименование для автоматического заполнения, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени которого действует генеральный директор укажите ФИО полностью на основании Устава, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель укажите ФИО для автоматического заполнения, зарегистрированн в качестве индивидуального предпринимателя, БИН (ИИН) укажите БИН или ИИН (далее – "Заказчик"), с одной стороны, и
Укажите полное ФИО подрядчика, действующ как физическое лицо (далее – "Подрядчик"), с другой стороны,
Укажите полное ФИО подрядчика, действующ как физическое лицо, самостоятельно исполняющее налоговые обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – "Подрядчик"), с другой стороны,
Укажите полное ФИО подрядчика, гражданин укажите страну, основанием пребывания на территории Республики Казахстан является укажите документ, например вид на жительство, наличие права на осуществление трудовой деятельности подтверждается укажите документ, например разрешение трудовому иммигранту, действующ как физическое лицо (далее – "Подрядчик"), с другой стороны,
Индивидуальный предприниматель укажите ФИО для автоматического заполнения, зарегистрированн в качестве индивидуального предпринимателя, БИН (ИИН) укажите БИН или ИИН (далее – "Подрядчик"), с другой стороны,
Укажите наименование для автоматического заполнения, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", от имени которого действует генеральный директор укажите ФИО полностью на основании Устава, с другой стороны,
1. Предмет договора
1.1. По Договору выполняются следующие работы: подробно опишите работы и их объем (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работ
1. Предмет договора
1.1. По Договору выполняются работы, распределенные согласно следующим этапам:
1. Предмет договора
1.1. По Договору выполняются следующие работы: подробно опишите работы и их объем (далее – "Работы").
1.2. Выполняемые по Договору работы носят периодический характер и выполняются Подрядчиком раз в месяц.
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работ
1. Предмет договора
1.1. По Договору выполняются следующие работы (далее – "Работы"):
| № | Наименование работ | Описание работ | Объем работ | Ед. измерения | Цена за ед. (в тенге) | Общая стоимость (в тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поле для заполнения | Поле для заполнения | Поле для заполнения | Поле для заполнения | Поле для заполнения | Укажите сумму |
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работ
Введите текст своего условия
1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объем
1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объем (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работ
1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объем
1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объем
1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объем (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работ
1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объем
1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объем
1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объем
1.1.4. Четвертый этап: подробно опишите работы и их объем (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работ
1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объем
1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объем
1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объем
1.1.4. Четвертый этап: подробно опишите работы и их объем
1.1.5. Пятый этап: подробно опишите работы и их объем (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работ
1.1.1. Первый этап: подробно опишите работы и их объем
1.1.2. Второй этап: подробно опишите работы и их объем
1.1.3. Третий этап: подробно опишите работы и их объем
1.1.4. Четвертый этап: подробно опишите работы и их объем
1.1.5. Пятый этап: подробно опишите работы и их объем
1.1.6. Шестой этап: подробно опишите работы и их объем (далее – "Работы").
1.2. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работ
1.2. подробно опишите этапы работ и их объем (далее – "Работы").
1.3. Место выполнения Работ: укажите адрес выполнения работ
Введите текст своего условия
Введите текст своего условия
1.2. Подрядчик гарантирует, что имеет необходимые разрешения и лицензии для надлежащего выполнения Работ.
1.2. Подрядчик гарантирует, что имеет необходимые разрешения (лицензии) для надлежащего выполнения Работ, что подтверждается укажите реквизиты документов
1.2. Подрядчик имеет право самостоятельно привлекать субподрядчиков для осуществления Работ, выступая в качестве генерального подрядчика.
1.2. Подрядчик имеет право направить Заказчику запрос о возможности привлечения субподрядчика по Договору.
1.2. Подрядчик выполняет Работы лично. Привлечение субподрядчика невозможно.
Введите текст своего условия
1.3. Подрядчик самостоятельно определяет способ выполнения Работ.
1.3. Подрядчик выполняет указанные Работы способами, определенными в техническом задании, которое предоставляет Заказчик в письменной форме Подрядчику перед заключением Договора.
Введите текст своего условия
1.4. Досрочное выполнение Подрядчиком Работ по Договору не допускается.
1.4. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Договора.
Введите текст своего условия
1.5. Оборудование, необходимое для выполнения Работ по Договору: указать оборудование и его характеристики
1.5. Оборудование, необходимое для выполнения Работ указывается в акте приема-передачи оборудования (Приложение – Акт приема-передачи оборудования).
Введите текст своего условия
1.6. Материалы, необходимые для выполнения Работ по Договору: указать материалы и их количество
1.6. Материалы, необходимые для выполнения Работ, определены Сторонами в акте приема-передачи материалов (Приложение – Акт приема-передачи материалов), являющимся приложением к Договору.
Введите текст своего условия
1.7. Подрядчик выполняет Работы с использованием материалов Заказчика, которые предоставляются в момент заключения Договора.
1.7. Подрядчик выполняет Работы с использованием собственных материалов. Стоимость материалов включена в итоговую стоимость Работ.
1.7. Подрядчик выполняет Работы с использованием собственных материалов и материалов Заказчика, которые предоставляются Подрядчику в разумный срок после предоставления Заказчику перечня необходимых материалов.
Введите текст своего условия
2. Обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в порядке и в сроки, установленным Договором.
2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и в сроки, установленным Договором.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить Работы надлежащим образом.
2.1.2. В случае привлечения субподрядчика незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
Введите текст своего условия
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять выполненные Подрядчиком Работы в сроки и в порядке, установленные Договором.
2.2.2. Оплатить выполненные Работы в объеме и в порядке, установленные Договором.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. Получить полную оплату выполненных Работ в порядке и в сроки, установленные Договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получить результат Работ в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.
2.4.2. Проверять процесс выполнения Работ при устном уведомлении Подрядчика за 3 , не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в сроки и в порядке, установленные Договором.
2.2.2. Предоставить Подрядчику необходимые для осуществления Работ материалы.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. Получить полную оплату выполненных Работ в порядке и в сроки, установленные Договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получить результат Работ в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.
2.4.2. Проверять процесс выполнения Работ при устном уведомлении Подрядчика за 3 , не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
Введите текст своего условия
2.1. Срок выполнения Работ составляет 30 после совершения Заказчиком полной предварительной оплаты Работ.
2.1. Срок выполнения Работ по Договору:
2.1.1. Начало выполнения Работ: г.
2.1.2. Завершение выполнения Работ: г.
1.4. Срок выполнения Работ определяется Сторонами по взаимной договоренности.
2.1. Срок выполнения Работ составляет 30 после совершения Заказчиком предварительной оплаты Работ.
2.1. Срок выполнения Работ составляет 30 с момента подписания Договора.
2.1. Выполнение Работ происходит по следующим этапам:
Введите текст своего условия
2.1.1. Первый этап Работ: с г. до г.
2.1.2. Второй этап Работ: с г. до г.
2.1.1. Первый этап Работ: с г. до г.
2.1.2. Второй этап Работ: с г. до г.
2.1.3. Третий этап Работ: с г. до г.
2.1.1. Первый этап Работ: с г. до г.
2.1.2. Второй этап Работ: с г. до г.
2.1.3. Третий этап Работ: с г. до г.
2.1.4. Четвертый этап Работ: с г. до г.
2.1.1. Первый этап Работ: с г. до г.
2.1.2. Второй этап Работ: с г. до г.
2.1.3. Третий этап Работ: с г. до г.
2.1.4. Четвертый этап Работ: с г. до г.
2.1.5. Пятый этап Работ: с г. до г.
2.1.1. Первый этап Работ: с г. до г.
2.1.2. Второй этап Работ: с г. до г.
2.1.3. Третий этап Работ: с г. до г.
2.1.4. Четвертый этап Работ: с г. до г.
2.1.5. Пятый этап Работ: с г. до г.
2.1.6. Шестой этап Работ: с г. до г.
2.1. Укажите даты этапов
Введите текст своего условия
1.5. Стороны установили, что максимальный срок выполнения Работ не может быть более 30 .
Введите текст своего условия
3. Стоимость работ
3.1. Полная стоимость Работ составляет укажите стоимость работ цифрами тенге.
3. Стоимость работ
2.1. Работы оплачиваются Заказчиком исходя из почасовой ставки Подрядчика: стоимость 1 часа (60 минут) составляет укажите стоимость тенге.
2.2. Окончательная стоимость Услуг расчитывается путем умножения потраченных часов на почасовую ставку и указывается в Акте выполненных работ.
3. Стоимость работ
2.1. Стоимость Работ определяется Подрядчиком после выполнения Работ и указывается в Акте выполненных работ.
3. Стоимость работ
2.1. Заказчик оплачивает стоимость Работ путем внесения абонентской платы в размере укажите размер цифрами тенге.
3. Стоимость работ
2.1. Стороны установили, что настоящий Договор является безвозмездным и Работы выполняются Подрядчиком на безвозмездной основе (бесплатно).
Введите текст своего условия
2.2. Стороны установили, что общая стоимость Работ не может превышать укажите стоимость цифрами тенге.
Введите текст своего условия
3.2. НДС не облагается на основании укажите основание по Налоговому кодексу РК (например, Подрядчик не является плательщиком НДС).
3.2. НДС составляет 16% в размере заполнится после указания стоимости работ тенге и входит в стоимость Работ.
Введите текст своего условия
3.3. Оплата Работ производится в следующем порядке: в срок до г. Заказчик производит полную предварительную оплату стоимости Работ в размере укажите стоимость работ цифрами тенге.
3.3. Заказчик оплачивает Работы в следующем порядке:
3.3.1. До начала выполнения Работ Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере укажите размер предоплаты цифрами тенге.
3.3.2. После выполнения Работ и подписания Сторонами акта выполненных работ Заказчик осуществляет завершающую оплату Работ в размере укажите размер постоплаты цифрами тенге в течение 5 .
3.3. Заказчик оплачивает Работы в размере укажите стоимость работ цифрами тенге в течение 5 после их выполнения и подписания Сторонами акта выполненных работ.
3.3. Заказчик оплачивает Работы в момент их приемки в размере укажите стоимость работ цифрами тенге.
3.3. Заказчик оплачивает Работы согласно этапам:
2.2. Заказчик вносит абонентскую плату не позднее 15 числа каждого месяца в течение одного года.
Введите текст своего условия. Нумерация уже соблюдена.
3.3.1. Первый этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.2. Второй этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.1. Первый этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.2. Второй этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.3. Третий этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.1. Первый этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.2. Второй этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.3. Третий этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.4. Четвертый этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.1. Первый этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.2. Второй этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.3. Третий этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.4. Четвертый этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.5. Пятый этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.1. Первый этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.2. Второй этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.3. Третий этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.4. Четвертый этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.5. Пятый этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3.6. Шестой этап в размере укажите стоимость этапа тенге в течение 5 c момента приемки этапа Работ.
3.3. Укажите суммы и даты оплат
Введите текст своего условия
3.4. Способ оплаты Работ: передача Заказчиком наличных денежных средств Подрядчику. При получении наличных денежных средств Подрядчик предоставляет подтверждающий документ о получении денежных средств с указанием размера полученных денежных средств, даты получения денежных средств и вручает его Заказчику.
3.4. Способ оплаты Работ: перечисление Заказчиком денежных средств в национальной валюте Республики Казахстан (тенге) на счёт Подрядчика на основании выставленного счёта на оплату. Обязанности по оплате Работ считаются исполненными со дня списания денежных средств со счёта Заказчика.
3.4. Способ оплаты Работ: перечисление Заказчиком денежных средств в национальной валюте Республики Казахстан (тенге) на счёт Подрядчика с помощью банковской карты. Обязанности по оплате Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счёта Заказчика.
3.4. Способ оплаты Работ: перечисление Заказчиком денежных средств в национальной валюте Республики Казахстан (тенге) на счёт Подрядчика, указанный в реквизитах Договора. Обязанности по оплате Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счёта Заказчика.
3.4. Способ оплаты Работ: передача Заказчиком наличных денежных средств Подрядчику или перечисление Заказчиком денежных средств в национальной валюте Республики Казахстан (тенге) на счет Подрядчика по выбору Заказчика.
Введите текст своего условия. Нумерация уже соблюдена.
4.1. Подрядчик по завершении выполнения Работ предоставляет Заказчику акт выполненных работ (Приложение – Акт выполненных работ) в 2 экземплярах.
4.2. Заказчик обязуется в течение 5 со дня получения акта осмотреть результат Работ в месте их выполнения и принять выполненные Работы, подписать и направить Подрядчику 1 экземпляр акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приема Работ.
4.3. При отсутствии мотивированного отказа Заказчика в течение 5 Работы считаются принятыми Заказчиком.
4.1. Подрядчик по завершении выполнения каждого этапа Работ представляет Заказчику акт выполненных работ (Приложение – Акт выполненных работ) в 2 экземплярах.
4.2. Заказчик обязуется в течение 5 со дня получения акта осмотреть результат Работ в месте их выполнения и принять выполненные Работы, подписать и направить Подрядчику 1 экземпляр акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приема Работ.
4.3. При отсутствии мотивированного отказа Заказчика в течение 5 Работы считаются принятыми Заказчиком.
Введите текст своего условия
5. Гарантия качества работ
5.1. Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
5.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ устанавливается в размере одного года с даты подписания Сторонами последнего акта выполненных работ.
5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки Работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
5. Гарантия качества работ
5.1. Гарантия качества распространяется на следующие Работы: подробно опишите работы. На остальные Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, гарантия качества не распространяется.
5.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ устанавливается в размере одного года с даты подписания Сторонами последнего акта выполненных работ.
5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки Работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
5. Гарантия качества работ
5.1. Гарантия качества не распространяется на Работы, выполненные по настоящему Договору.
Введите текст своего условия
5. Конфиденциальность информации
5.1. Подрядчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности информации в отношении:
5.1.1. информации, переданной Заказчиком для выполнения Работ (в том числе документы);
5.1.2. фактических сведений о Заказчике, не опубликованных в свободном доступе;
5.1.3. переговоров и деловой переписке Сторон до и после заключения Договора.
5.3. Не является нарушением режима конфиденциальности случаи, когда для надлежащего выполнения Работ Подрядчик передает информацию третьим лицам после получения предварительного согласия Заказчика.
Введите текст своего условия
6. Исключительные права
6.1. Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Подрядчиком в процессе выполнения Работ, переходят к Заказчику с момента их возникновения и принадлежат Заказчику.
6. Исключительные права
6.1. Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Подрядчиком в процессе выполнения Работ не переходят к Заказчику и принадлежат Подрядчику.
Введите текст своего условия
6.1. Стороны установили, что передача исключительных прав происходит безвозмездно, без выплаты какого-либо вознаграждения.
6.1. Заказчик однократно выплачивает вознаграждение за передачу исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности (в случае его фиксации и письменной передачи Заказчику) в размере укажите размер вознаграждения тенге в течение 15 рабочих дней с момента его передачи Заказчику, зафиксированной в письменной форме.
Введите текст своего условия
Введите текст своего условия
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей в соответствии с Договором.
Введите текст своего условия
6.2. В случае несвоевременного выполнения Работ Подрядчик обязуется выплатить штраф в размере укажите размер штрафа тенге.
6.2. В случае несвоевременного выполнения Работ Подрядчик обязуется выплатить неустойку из расчета 0,5 процента от стоимости выполняемых Работ за каждый день просрочки, но не более 100 процентов от стоимости Работ.
Введите текст своего условия
6.3. В случае наличия недостатков у выполненных Работ Подрядчик обязуется устранить все недостатки в течение 10 со дня получения соответствующих претензий Заказчика.
6.3. В случае наличия недостатков у выполненных Работ Подрядчик обязуется повторно выполнить Работы надлежащего качества на безвозмездной основе в сроки, которые установлены Договором для выполнения Работ.
6.3. В случае наличия недостатков у выполненных Работ Подрядчик обязуется вернуть все ранее уплаченные денежные средства Заказчику в течение 7 со дня получения соответствующих претензий Заказчика.
Введите текст своего условия
6.4. В случае просрочки оплаты Работ Заказчик обязуется выплатить неустойку из расчета 0,5 процента от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от стоимости Работ.
6.4. В случае просрочки оплаты Работ Заказчик обязуется выплатить штраф в размере укажите размер штрафа цифрами тенге.
Введите текст своего условия
6.5. В случае, если Заказчик полностью не оплатил стоимость Работ, Подрядчик имеет право на удержание результата Работ, в том числе объекта, в отношении которого были выполнены Работы, до полной оплаты стоимости Работ.
6.5. В случае, если Заказчик оплатил менее 50% стоимости Работ, Подрядчик имеет право на удержание результата Работ, в том числе объекта, в отношении которого были выполнены Работы.
Введите текст своего условия
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы.
7.2. Сторона должна в разумный срок приступить к исполнению своих обязательств в случае, если обстоятельства непреодолимой силы прекратили своё действие и надлежащее исполнение обязательств стало возможным.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору в случае, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно следующих обстоятельств: военное положение, чрезвычайная ситуация, массовое бедствие.
7.2. Сторона должна в разумный срок приступить к исполнению своих обязательств в случае, если обстоятельства непреодолимой силы прекратили своё действие и надлежащее исполнение обязательств стало возможным.
Введите текст своего условия
8. Основания отказа от договора
8.1. Сторона может отказаться от Договора в одностороннем порядке по основаниям, установленными законодательством Республики Казахстан.
8. Основания отказа от договора
Введите текст своего условия
6.1. Подрядчик вправе заявить отказ от Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Заказчик просрочил оплату Работ на срок более чем 30 .
Введите текст своего условия
6.1. Подрядчик вправе заявить отказ от Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Заказчик не предоставил необходимую для выполнения Работ информацию в течение 10 с момента получения запроса от Подрядчика.
Введите текст своего условия
6.2. Заказчик вправе заявить отказ от Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Подрядчик просрочил выполнение Работ более чем на 30 .
Введите текст своего условия
Введите текст своего условия
Введите текст своего условия
8. Разрешение споров
8.1. Возникающие из Договора споры разрешаются в досудебном порядке путем направления претензионного письма. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 с момента получения.
Введите текст своего условия
8.1. В случае, если разрешение спора в досудебном порядке признано Сторонами невозможным, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8.1. В случае, если разрешение спора в досудебном порядке признано Сторонами невозможным, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в укажите наименование суда (адрес: укажите полный адрес суда).
Введите текст своего условия
9.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон. По требованию государственного органа либо любой из Сторон Договор может быть дополнительно составлен на казахском языке; в случае противоречия между текстами на казахском и русском языках преимущественную силу имеет текст на казахском языке.
9.1. Стороны установили, что Подрядчик выступает как физическое лицо и самостоятельно исполняет обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон. По требованию государственного органа либо любой из Сторон Договор может быть дополнительно составлен на казахском языке; в случае противоречия между текстами на казахском и русском языках преимущественную силу имеет текст на казахском языке.
Введите текст своего условия
9.3. Способом направления документов (в том числе актов, претензий и т.д.) является их личная передача Стороне.
9.3. Документы (в том числе акты, претензии и т.д.) и иные юридически значимые уведомления направляются Стороне c помощью курьерской доставки.
9.3. Документы (в том числе акты, претензии и т.д.) и иные юридически значимые уведомления направляются Стороне почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
9.3. Способом направления документов (в том числе актов, претензий и т.д.) является отправка электронного сообщения на электронную почту:
9.3.1. Электронная почта Заказчика: укажите почту заказчика
9.3.2. Электронная почта Подрядчика: укажите почту подрядчика
9.3. Документы (в том числе акты, претензии и т.д.) предоставляются лично или направляются Стороне почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или курьерской доставкой, или путем направления письма на электронную почту (электронная почта Заказчика: укажите почту заказчика ; электронная почта Подрядчика: укажите почту подрядчика ).
Введите текст своего условия
9.2. Оригиналы документов направляются Стороной почтовым отправлением по запросу другой Стороны в течение 7 .
9.2. Оригиналы документов направляются Стороной почтовым отправлением в течение одного месяца с момента отправки электронного сообщения на электронную почту.
Введите текст своего условия
9.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
9.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до г.
9.2. Договор вступает в силу с г. и действует до г.
Введите текст своего условия
Введите текст своего условия
10.1. Приложение – Акт выполненных работ
Введите текст своего условия
10.2. Приложение – Календарный план работ
Введите текст своего условия
10.3. Приложение – Акт приема-передачи материалов
Введите текст своего условия
10.4. Приложение – Акт приема-передачи оборудования
Введите текст своего условия
10.5. Приложение – Разрешение заказчика на осуществление работ (копия).
Введите текст своего условия
10.6. Приложение – Разрешение (лицензия) Подрядчика на осуществление работ (копия).
Введите текст своего условия
11. Подписи и реквизиты сторон
Заказчик укажите ФИО заказчика
Адрес для корреспонденции: укажите адрес для корреспонденции
Банковские реквизиты: укажите банковские данные (номер счета)
Заказчик________________________укажите ФИО заказчика
11. Подписи и реквизиты сторон
Заказчик ИП укажите ФИО заказчика
Адрес регистрации: укажите адрес регистрации
БИН укажите БИН, ИИН укажите ИИН
Банк укажите наименование банка, БИК укажите БИК, Кбе укажите Кбе
ИИК (номер счёта) укажите ИИК
Заказчик________________________ ИП укажите ФИО заказчика
11. Подписи и реквизиты сторон
Заказчик укажите наименование заказчика
Место нахождения: укажите адрес
Фактический адрес: совпадает с юридическим адресом
БИН укажите БИН
Банк укажите наименование банка, БИК укажите БИК, Кбе укажите Кбе
ИИК (номер счёта) укажите ИИК
От имени Заказчика_____________________ укажите ФИО подписанта
М.П.
Подрядчик укажите ФИО подрядчика
Адрес для корреспонденции: укажите адрес для корреспонденции
Банковские реквизиты: укажите банковские данные (номер счета)
Подрядчик________________________укажите ФИО подрядчика
Подрядчик укажите ФИО подрядчика
Адрес для корреспонденции: укажите адрес для корреспонденции
Банковские реквизиты: укажите банковские данные (номер счета)
ИИН: укажите ИИН
Подрядчик________________________укажите ФИО подрядчика
Подрядчик ИП укажите ФИО подрядчика
Адрес регистрации: укажите адрес регистрации
БИН укажите БИН, ИИН укажите ИИН
Банк укажите наименование банка, БИК укажите БИК, Кбе укажите Кбе
ИИК (номер счёта) укажите ИИК
Подрядчик________________________ ИП укажите ФИО подрядчика
Подрядчик укажите наименование подрядчика
Место нахождения: укажите адрес
Фактический адрес: совпадает с юридическим адресом
БИН укажите БИН
Банк укажите наименование банка, БИК укажите БИК, Кбе укажите Кбе
ИИК (номер счёта) укажите ИИК
От имени Подрядчика_____________________ укажите ФИО подписанта
М.П.
Согласование входит в стоимость шаблона
контрагент, вы не можете
редактировать
контрагент не может
редактировать
выбора условий и текста
подсвечиваются
необходимо согласование
двумя сторонами